АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. ___________
«__»________ 20__ г.
 



Во исполнение договора подряда, заключенного «__»________ 20__ г., Подрядчик сдает, а Заказчик в лице _______________ принимает следующие работы: ________________________________________________________________________

  1. Качество работы проверено полномочным представителем Заказчика в присутствии Подрядчика и соответствует требованиям ___________________________________________________________.
  2. Согласно представленным ________________________________________ расходы Подрядчика на __________________________ составляют _______ рублей, которые Заказчик обязуется оплатить.
  3. Выполненные Подрядчиком работы оформлены надлежащим образом и приняты полностью.
  4. За выполненную работу Заказчик устанавливает надбавку (скидку) в размере _______ рублей за _______________________ по сравнению с суммой, установленной в договоре подряда.
  5. Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы с учетом надбавки (скидки) в размере _________ рублей.

Подписи сторон:

Сдал: ___________________ Принял: ___________________


Правовая группа "Юрсодействие": Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде http://pgu.guru по взысканию сумм задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, авансовый платеж, убытков в связи с нарушением срока выполнения работ.