ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. ___________
«__»________ 20__ г.
 



_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить следующие виды работ: _________________________________________. Работы выполняются из материалов Заказчика.

1.2. Стоимость работ определяется согласно смете (Приложение № 1).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

  • обеспечить Подрядчика следующими материалами: ________________________________;
  • обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, включающие в себя: ________________________________.

 

2.2. Подрядчик обязуется:

  • произвести указанные работы за свой риск;
  • обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения;
  • обеспечить сохранность передаваемого в соответствии с п.2.1 имущества на весь период выполнения работ.

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Договор вступает в действие с момента передачи материалов Подрядчику на основании двухстороннего акта сдачи-приемки (Приложение № 2).

3.2. Срок исполнения: «__»________ 20__ г.

3.3. Оплата работ производится в ____ -дневный срок с момента их выполнения путем ____________________________.

3.4. Заказчик уплачивает Подрядчику за выполненные работы _________ рублей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

4.2. За просрочку исполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ____ от сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более общей стоимости работ.

4.3. При досрочном одностороннем расторжении договора виновная сторона уплачивает другой стороне штрафную неустойку в сумме _____ рублей, не исключающей возможность предъявления иска о взыскании убытков.

4.4. Споры по настоящему договору разрешаются в арбитражном суде.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. По окончании выполнения работ стороны составляют двухсторонний акт сдачи-приемки работ (Приложение № 3).

5.2. По окончании работ неиспользованные материалы и предоставленное в соответствии с п.2.1 имущество возвращается Заказчику в том состоянии, в котором были переданы ранее для производства работ.

5.3. Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем договоре, стороны будут руководствоваться гражданским законодательством РФ.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.

 

Подрядчик 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.