В договоре подряда сторонам необходимо определить вид (форму) содействия, т.е. те действия, которые должен будет совершить заказчик в помощь подрядчику в выполнении работы, а также согласовать их объем и порядок осуществления.

 

Виды (формы) содействия

Стороны могут предусмотреть в договоре следующие обязанности заказчика в качестве видов (форм) содействия:

- передача подрядчику документов и сведений, необходимых для выполнения работы. При этом рекомендуется согласовать их перечень. В противном случае, если заказчик не предоставит какие-либо документы или сведения, подрядчик не сможет сослаться на неоказание содействия (ст. 718 ГК РФ) и будет привлечен к ответственности за просрочку выполнения работы, установленную законом или договором;

- согласование выполнения работы в государственных органах и получение разрешительных и иных документов;

- оказание подрядчику различных услуг (консультации по вопросам выполнения работы, правовое обслуживание при выполнении работ, обеспечение предоставления подрядчику коммунальных услуг (ст. 779 ГК РФ));

- предоставление подрядчику во временное пользование и (или) владение и пользование зданий, помещений, сооружений, земельных участков, необходимых для хранения материалов и оборудования, размещения офисов и производства, проживания сотрудников подрядчика, их социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания; транспортных средств для перевозки материалов и оборудования, работников подрядчика к месту работы; средств связи, оргтехники, инструментов и т.д. (ст. ст. 606, 632, 642, 650, 689 ГК РФ);

- выполнение для подрядчика разных видов работ, например предварительная обработка вещи, передаваемой для выполнения работы, монтаж и установка различных конструкций, строительные, проектно-изыскательские работы и НИОКР (ст. ст. 702, 740, 758, 769 ГК РФ);

- продажа подрядчику материалов, оборудования (ст. ст. 454, 506 ГК РФ);

- перевозка материалов, оборудования, сотрудников подрядчика при выполнении работы (ст. 784 ГК РФ);

- предоставление подрядчику прав на использование объектов интеллектуальной собственности заказчика (ст. ст. 1234, 1235 ГК РФ);

- выполнение заказчиком других действий.

 

--------------------------------

Примеры формулировки условия:

"Заказчик обязан оказать содействие подрядчику в виде перевозки материалов и оборудования подрядчика к месту производства работы".

 

"Заказчик обязан оказать подрядчику содействие, необходимое для выполнения работы, а именно получить разрешение на производство работ в органе местного самоуправления в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством РФ".

--------------------------------

 

Сторонам не рекомендуется указывать в договоре, что содействием является уплата заказчиком аванса, поскольку условие о выплате аванса определяет порядок и сроки оплаты работы, т.е. основное взаимное обязательство заказчика, предусмотренное п. 1 ст. 702, п. 1 ст. 711 ГК РФ, и не признается формой содействия. Поэтому подрядчик не вправе будет требовать перенесения сроков выполнения работы в порядке, установленном ст. 718 ГК РФ, ссылаясь на невыплату или несвоевременную выплату заказчиком аванса.

 

Объем содействия и порядок его оказания

При согласовании содействия стороны помимо вида действий должны предусмотреть в договоре:

- объем содействия, т.е. количественную характеристику действий заказчика (количество товара, объем работы, услуги и т.д.);

- порядок оказания содействия, т.е. способ и сроки совершения действий заказчика, права и обязанности сторон в ходе их осуществления.

Объем содействия и порядок его оказания могут быть установлены в договоре либо в отдельном соглашении со ссылкой на договор подряда.

 

--------------------------------

Примеры формулировки условия:

"Заказчик обязан оказать подрядчику содействие в виде предоставления следующей документации, необходимой для выполнения работы ____________ (указывается перечень документов). Указанная документация должна быть предоставлена в течение _____ с момента заключения договора в количестве ___ экз. в бумажном виде в формате _____ и на электронном носителе ______".

 

"Заказчик обязан оказать подрядчику содействие в форме предоставления консультаций специалистами заказчика по вопросу _________ (указывается предмет консультаций). Количество консультаций, порядок и сроки их проведения определяются письменным соглашением сторон".

 

"Настоящее соглашение заключено во исполнение обязанности заказчика по содействию подрядчику в выполнении работы по договору подряда ____________ (указываются номер, дата договора), заключенному между сторонами".

--------------------------------

 

Если в договоре не указаны вид (форма), объем и порядок оказания содействия

Обязанность заказчика по содействию будет считаться несогласованной.

 

Подрядчик в этом случае не вправе будет требовать переноса сроков выполнения работы согласно п. 1 ст. 718 ГК РФ или обосновывать их нарушение ссылкой на неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязанности по содействию (ст. 406 ГК РФ) и будет нести ответственность за просрочку, установленную законом (ст. ст. 708, 405, п. 2 ст. 715, ст. 395 ГК РФ) и договором (ст. 330 ГК РФ).

Правовая группа "Юрсодействие": Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде http://pgu.guru по взысканию сумм задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, авансовый платеж, убытков в связи с нарушением срока выполнения работ.