ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УБОРКЕ УЛИЦ И ПРОЕЗДОВ
_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по уборке улиц и проездов площадью ________ тыс.кв.м с учетом вывоза снега, площадью _______ кв.м согласно титульным спискам, указанным в приложении к настоящему Договору.
1.2. Стоимость работ по цене составляет __________ рублей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
- оплачивать Подрядчику выполненные работы;
- доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ;
- осуществлять проверку выполнения работ по настоящему Договору в присутствии представителя Подрядчика;
- производить оценку качества уборочных работ в соответствии с Временными инструкциями по оценке качества уборки магистралей, улиц и проездов.
2.2. Подрядчик обязуется:
- выполнять уборочные работы в строгом соответствии с Правилами по организации уборки и санитарному содержанию территорий г. ___________;
- следовать указаниям Заказчика по выполнению работ согласно Регламенту зимнего содержания площадей, магистралей, улиц и проездов г. __________ (в дальнейшем Регламент);
- использовать в процессе выполнения работ материалы, разрешенные Центром Госсанэпиднадзора;
- не реже двух раз в сутки информировать Заказчика о выходе уборочной техники. Порядок передачи информации устанавливается Заказчиком;
- в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных Регламентом, поставить в известность Заказчика;
- устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет.
2.3. Продрядчик по требованию Заказчика обязан компенсировать последнему убытки, штрафные санкции и т.п., возникшие в результате невыполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
2.4. В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев, принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течении 2-х часов Заказчика.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Заказчик обязуется производить оплату выполненных Подрядчиком работ. Оплата Подрядчику осуществляется в 3-х дневный срок после поступления финансовых средств из городского бюджета на расчетный счет Заказчика.
3.2. Оплата выполненных работ производится после представления Подрядчиком и утверждения Заказчиком документов, предусмотренных в Инструкциях, в том числе:
- расчет стоимости уборки улиц и проездов;
- перечень улиц и проездов, временно закрытых для уборки;
- расчет площади механизированной уборки, подлежащей оплате за соответствующий месяц;
- итоговый акт проверки качества уборки.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. В случае неоднократного некачественного выполнения работ по уборке закрепленной территории Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Подрядчиком либо исключить из титульного списка, указанного в приложении к Договору, часть убираемой Подрядчиком площади.
4.2. О расторжении Договора, либо об изменении площади убираемой территории в соответствии с п.4.1. настоящего Договора Заказчик предупреждает Подрядчика телефонограммой с указанием даты, но не менее 15 дней до изменения или расторжения Договора. До указанной в телефонограмме даты изменения или расторжения Договора стороны продолжают исполнять обязательства по Договору.
4.3. Подрядчик несет ответственность за качество работ по уборке закрепленных территорий в размерах и порядке, предусмотренных в Инструкциях.
4.4. В случае несоблюдения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.4.1. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки по день фактического перечисления.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Стороны установили, что все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров, при этом каждая из сторон приложит все меры, направленные на урегулирование спорных отношений. Неурегулированные спорные отношения разрешаются в установленном законом порядке.
5.2. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.3. Подрядчик обязан ежеквартально производить выверку взаимных расчетов за выполненные работы с Заказчиком. Выверка осуществляется до ______ числа месяца, следующего, за отчетным периодом.
5.4. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до _____________.
5.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному каждой из сторон.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
М.П.
Правовая группа "Юрсодействие": Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде http://pgu.guru по взысканию сумм задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, авансовый платеж, убытков в связи с нарушением срока выполнения работ.