В соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ) при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных указанной статьей и ст. 95 Закона N 44-ФЗ.

Частью 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ предусмотрен перечень случаев, в которых допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению сторон. Неисполнение обязательств третьими лицами перед подрядчиком в числе указанных случаев не поименовано.

Срок выполнения работ является существенным условием договора подряда (ст. 708 Гражданского кодекса РФ).

Согласно п. 1 ст. 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Однако из указанного правила не следует право подрядчика требовать от заказчика внесения изменений в сроки сдачи работ, предусмотренные контрактом.

В Постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 15.06.2015 по делу N А33-1850/2015 отмечается: действующее законодательство, допуская способы защиты права подрядчика, не наделяет его правом требовать понуждения заказчика к изменению условий контракта в части сроков выполнения работ.

Аналогичный вывод содержится в Постановлениях Шестого арбитражного апелляционного суда от 06.06.2014 N 06АП-2688/2014 по делу N А73-1775/2014, Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2014 по делу N А63-14276/2013.

Таким образом, подрядчик не вправе требовать от заказчика увеличения срока сдачи работ по контракту в связи с непредвиденными обстоятельствами, так как действующее законодательство такой возможности не предусматривает.

 


Правовая группа "Юрсодействие": Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде http://pgu.guru по взысканию сумм задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, авансовый платеж, убытков в связи с нарушением срока выполнения работ.